+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец договора на очистку кровли от снега

Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель крыш от снега, сосулек и наледи далее Работы , а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все акты по настоящему Договору подписываются при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Окончание работ по настоящему Договору — 31 мая года.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Новосибирец придумал быстрый способ очистки крыш от снега

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

Оплата суммы, указанной в п. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.

После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор подряда на уборку снега разовое выполнение работ г.

Предмет договора 1. Стоимость работ и порядок оплаты 2. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей. Сроки выполнения работ 3. Обязанности Сторон 4. Заказчик обязан: 4. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

Подрядчик обязан: 4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. Порядок сдачи-приемки работ 5. Ответственность Сторон 6. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. Форс-мажор 7. Разрешение споров 8.

Заключительные положения 9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.

Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега разовое оказание услуг. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить выполнение комплекса работ услуг по очистке от снега кровли крыши здания, расположенного по адресу: [ вписать нужное ]. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. Комплекс работ услуг , предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Cкачать образец документа «Договор подряда на уборку снега (разовое на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории.

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец

Скачать в WORD. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. Если работы в отчетный период месяц не проводились в связи с отсутствием осадков — оплата за этот период месяц не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены; 7. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика; 7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения Работ из-за некачественного их выполнения , отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком п. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике досрочно.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв.

.

.

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1​. подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи (Приложение №1).

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Уборка снега в Кемерово +79095130278 ednews.ru
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.